[多选题]索赔文件包括（）。

正确答案 ：ABCD

证据部分

论证部分

总述部分

索赔款项(或工期)计算部分

[多选题]国际工程承包合同争议的非诉讼纠纷解决方式有（）。

正确答案 ：ACDE

仲裁

纠纷审议委员会

NEC裁决程序

FIDIC合同条件下的工程师准仲裁

[单选题]承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则（）。

正确答案 ：A

即进入仲裁或诉讼程序

[单选题]索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求。

正确答案 ：B

遭受损失后

解析：建设工程索赔通常是指在合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。所以B正确。

[多选题]某土方开挖工程，合同约定工期12日历天（6月1日～12日）。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。

正确答案 ：BDE

因百年一遇特大暴雨延误

停工进行地质复查

局部挖土加深增加工程量

解析：选项A是承包商原因引起的工期延误，不能索赔；BDE都是非承包商原因引起的延误，可以索赔；C不影响工期。所以8、D、E正确。

查看原题 查看所有试题