正确答案: D

工期和费用索赔均能成立

题目：施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。

逾期支付

[多选题]国际工程承包合同争议的非诉讼纠纷解决方式有（）。

仲裁

纠纷审议委员会

NEC裁决程序

FIDIC合同条件下的工程师准仲裁

[单选题]索赔成立的前提条件不包括（）。

索赔额计算正确

[单选题]关于工期索赔的说法，正确的是（）。

交叉延误可能是可索赔延误

[多选题]某土方开挖工程，合同约定工期12日历天（6月1日～12日）。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。

因百年一遇特大暴雨延误

停工进行地质复查

局部挖土加深增加工程量

解析：选项A是承包商原因引起的工期延误，不能索赔；BDE都是非承包商原因引起的延误，可以索赔；C不影响工期。所以8、D、E正确。

[多选题]建设工程索赔成立的前提条件有（）。

与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失

造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告