[单选题]承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则（）。

正确答案 ：A

即进入仲裁或诉讼程序

[多选题]某土方开挖工程，合同约定工期12日历天（6月1日～12日）。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。

正确答案 ：BDE

因百年一遇特大暴雨延误

停工进行地质复查

局部挖土加深增加工程量

解析：选项A是承包商原因引起的工期延误，不能索赔；BDE都是非承包商原因引起的延误，可以索赔；C不影响工期。所以8、D、E正确。

查看原题 查看所有试题