[多选题]在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费有（）。

正确答案 ：ABE

非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用

因政策调整导致材料价格上涨的费用

由业主原因造成的材料损耗费

[单选题]索赔利润的款额计算通常按照（）计算。

正确答案 ：D

采用与原报价单中一致的利润百分率

[多选题]下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。

正确答案 ：ABDE

工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费

质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费

承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔

合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔误期损害赔偿费

[多选题]与诉讼方式比较，采用仲裁方式解决合同争议的特点有（）。

正确答案 ：ACDE

仲裁程序效率高

仲裁周期短

保密性

专业化的仲裁员

解析：与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决合同争议具有以下特点：(1)仲裁程序效率高，周期短，费用少；(2)保密性：仲裁程序一般都是保密的。从开始到终结的全过程中，双方当事人和仲裁员及仲裁机构都负有保密的责任。(3)专业化：建设工程承包合同争议的双方往往会指定那些具有建设工程技术、管理和法规等知识的专业人士担任仲裁员，从而可以更加快捷、更加公正地审理和解决合同争议。所以A、C、D、E正确。

[单选题]关于建设工程索赔程序的说法，正确的是（）。

正确答案 ：D

工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该索赔已被认可

[单选题]国际工程承包合同的工程项目，（）是整个项目管理的核心。

正确答案 ：A

合同管理

解析：国际工程承包合同通常使用国际通用的合同示范文本，比如FIDIC合同、NEC合同、AIA合同等。合同管理是整个项目管理的核心，合同双方对合同的内容和条款非常重视。所以A正确。

[单选题]根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。

正确答案 ：D

50

[单选题]工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。

正确答案 ：C

延误事件之间的关联性

[多选题]某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。

正确答案 ：AD

承包人向发包人

分包人向承包人

解析：工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔；由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。所以A、D正确。

[多选题]建设工程索赔成立的前提条件有（）。

正确答案 ：ABC

与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失

造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

查看原题 查看所有试题