施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由

【名词&注释】

工程项目(project)、承包方(contractor)、机械故障(mechanical fault)、工程量(engineering quantity)、前提条件(precondition)、不能成立(not right)、非诉讼纠纷解决、行为责任(behavioral burden)、工程承包合同(engineering contract)、百年一遇

[单选题]施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则（）。

A. 工期和费用索赔均不能成立
B. 工期索赔成立，费用索赔不能成立
C. 工期索赔不能成立，费用索赔能成立
D. 工期和费用索赔均能成立

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在索赔款项的计算中，可以进行利息索赔的情况是（）。

A. 工程扣款
B. 工程延期
C. 工程变更
D. 逾期支付

[多选题]国际工程承包合同^{(engineering contract)}争议的非诉讼纠纷解决方式有（）。

A. 仲裁
B. 诉讼
C. 纠纷审议委员会
D. NEC裁决程序
E. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁

[单选题]索赔成立的前提条件不包括（）。

A. 与合同对照，事件已经造成承包人实际损失
B. 造成损失的原因，不属于承包人的行为责任^{(behavioral burden)}或风险责任
C. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D. 索赔额计算正确

[单选题]关于工期索赔的说法，正确的是（）。

A. 单一延误是可索赔延误
B. 共同延误是不可索赔延误
C. 交叉延误可能是可索赔延误
D. 非关键线路延误是不可索赔延误

[多选题]某土方开挖工程，合同约定工期12日历天（6月1日～12日）。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。

A. 因挖土机械故障停工
B. 因百年一遇特大暴雨延误
C. 修复发包方相关设施
D. 停工进行地质复查
E. 局部挖土加深增加工程量

[多选题]建设工程索赔成立的前提条件有（）。

A. 与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B. 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任^{(behavioral burden)}或风险责任
C. 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D. 造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围
E. 索赔费用计算正确，并且容易分析

本文链接：https://www.51bdks.net/show/k44vqv.html