20221Z206060建设工程索赔题库试题详细解析(10.31)

1. [单选题]承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，则（）。

A. 即进入仲裁或诉讼程序
B. 即进行持续索赔
C. 只能进入仲裁程序
D. 只能进入诉讼程序

2. [多选题]某土方开挖工程，合同约定工期12日历天（6月1日～12日）。承包方按约定日期开工后第二天^{(second day)}因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。

A. 因挖土机械故障停工
B. 因百年一遇特大暴雨延误
C. 修复发包方相关设施
D. 停工进行地质复查
E. 局部挖土加深增加工程量

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/54kqql.html